Технічне завдання зразка за договором підряду. Технічне завдання виконання робіт (додаток до договору підряду виконання робіт) Завдання підрядчику виконання робіт

м. Москва «___»_________ 201_ р.

___________________________________, «___»_________19__ р.__________ року народження, ІПН - ____________, паспорт ________________, виданий _________г., ОВС _____________ іменований надалі «Замовник», з одного боку,

та ТОВ «____________», що називається надалі «Виконавець», в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали цей (далі - «Договір») про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати на свій ризик роботу з будівництва нежитлової господарської будівлі (яка іменується в подальшому «Будова») відповідно до технічної документації, поданої Замовником, у строк, встановлений цим договором.
1.2. Проект розроблено _____________________
(найменування розробника)
та затверджений _______________________________.
(ким, дата затвердження)
1.3. Склад та зміст технічної документації: _____________________.
1.4. Термін подання технічної документації Замовником: «___»________ 201_ р.
1.5. Правомочності Замовника щодо земельної ділянки, що надається під будівництво Будівлі, підтверджуються _________________________
(найменування та реквізити правовстановлюючого документа)

1.6. Дозвіл на будівництво видано ___________________
_____________________________________________________.
(найменування органу, найменування, номер, дата видачі документа)
1.7. Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умовидля виконання робіт, прийняти їх результат та оплатити виконану Підрядником роботу, зазначену у п. 1.1 цього договору побутового підряду.
1.8. Робота за цим договором виконується Підрядником із матеріалів Замовника, Замовник несе відповідальність за неналежну якість наданих їм матеріалів, а також за надання матеріалів та обладнання, обтяжених правами третіх осіб.

2. Ціна роботи та порядок розрахунків
2.1. Вартість робіт за цим договором визначається відповідно до кошторису, що є невід'ємною частиною цього договору, і становить ________ (________________) рублів, включаючи ПДВ 18%.
2.2. Замовник оплачує Підряднику аванс у розмірі ____% від суми, встановленої п. 2.1 цього договору протягом ____ днів після підписання цього договору. Остаточний розрахунок провадиться після здачі робіт Підрядником Замовнику за умови, що робота виконана належним чином та у погоджені строки, встановлені цим договором, або достроково за згодою Замовника.

3. Права та обов'язки сторін
3.1. Підрядник має право самостійно визначати способи виконання завдання Замовника.
3.2. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Замовника про обставини, що не залежать від Підрядника, які можуть вплинути на якість результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.
3.3. Якщо виникне потреба у проведенні додаткових робітта у зв'язку з цим у суттєвому підвищенні ціни роботи за цим договором, Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це Замовника. Якщо Замовник не погоджується на перевищення узгодженої спочатку за кошторисом ціни роботи, він має право відмовитися від договору, своєчасно попередивши про це Підрядника.
Підрядник, який своєчасно не попередив Замовника про необхідність перевищення зазначеної у п. 2.1 цього договору ціни роботи, зобов'язаний виконати договір за ціною, визначеною в цьому договорі підряду.
3.4. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання вказівок призупинити виконання роботи (надання послуги) при виявленні:
- непридатності чи недоброякісності переданих Замовником матеріалу, обладнання, технічної документації;
- можливі несприятливі для Замовника наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;
- інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.
Підрядник, який не попередив Замовника про зазначені обставини або продовжив виконання роботи, не чекаючи закінчення передбаченого в договорі терміну (а за його відсутності - розумного терміну для відповіді на попередження) або незважаючи на своєчасну вказівку Замовника про припинення виконання роботи, не має права при пред'явленні до неї або їм до Замовника відповідних вимог посилатися на зазначені обставини.
Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне та обґрунтоване попередження Підрядника, у розумний термін не замінить непридатний чи недоброякісний матеріал, обладнання, технічну документаціюабо передану Підряднику річ, що не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не вживе інших необхідних заходів для усунення обставин, що загрожують її придатності, Підрядник має право розірвати договір про виконання роботи та вимагати відшкодування заподіяних його припиненням збитків.
Після закінчення роботи Підрядник зобов'язаний подати Замовнику звіт про витрати матеріалу і повернути його залишок або за згодою Замовника зменшити ціну роботи з урахуванням вартості невикористаного матеріалу, що залишається у Підрядника.
У разі повної або часткової втрати (пошкодження) матеріалу, прийнятого від Замовника, Підрядник зобов'язаний у 3-денний термін замінити його однорідним матеріалом (річчю) аналогічної якості та за бажанням Замовника виконати роботу з однорідного матеріалу у розумний термін, а за відсутності однорідного матеріалу аналогічного якості відшкодувати Замовнику дворазову ціну втраченого матеріалу, а також витрати, понесені Замовником.
Підрядник звільняється від відповідальності за повну або часткову втрату (пошкодження) матеріалу, прийнятого ним від Замовника, якщо Замовник попереджений Підрядником про особливі властивості матеріалу, які можуть спричинити повну або часткову втрату (пошкодження). Незнання Підрядником особливих властивостей матеріалу не звільняє його від відповідальності.
Замовник має право відмовитись від виконання договору про надання послуги за умови оплати Підряднику фактично понесених витрат.
3.5. При здачі роботи Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про вимоги, які необхідно дотримуватись для ефективного та безпечного використання Будівлі, а також про можливі для Замовника та інших осіб наслідки недотримання цих вимог.
3.6. Замовник має право:
- у будь-який час перевіряти хід та якість роботи, що виконується Підрядником, не втручаючись у його діяльність;
- відмовитись у будь-який час до здачі роботи від виконання цього договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник не розпочинає своєчасно виконання цього договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку, зазначеного у договорі, стає явно неможливим.
При цьому Замовник зобов'язаний оплатити Підряднику роботу, виконану ним до відмови Замовника від виконання договору.

4. Якість робіт
4.1. Якість робіт, що виконуються за цим договором, має відповідати вимогам діючих СНіПів, технічних регламентів, технічних умовдля цього виду робіт.
4.2. Гарантійний термін Будова встановлюється Підрядником в ________.

5. Приймання замовником роботи
5.1. Після закінчення будівельних робітПідрядник зобов'язаний надіслати Замовнику письмове повідомлення.
5.2. У строк _______ з дати отримання повідомлення Замовник зобов'язаний розпочати приймання завершеного будівництвом об'єкта.
5.3. У разі неявки Замовника за отриманням результату виконаної роботи або іншого ухилення Замовника від його приймання протягом ____ Підрядник має право, письмово попередивши Замовника, після закінчення двох місяців з дня такого попередження продати результат роботи за розумну ціну, а виручену суму, за вирахуванням усіх належних. платежів, внести у депозит у порядку, передбаченому законодавством.
5.4. Складання результату робіт Підрядником та приймання його Замовником оформляються актом, підписаним обома сторонами. При відмові однієї зі сторін від підписання акта у ньому робиться відмітка про це та акт підписується іншою стороною.

і т.д.

Весь типовий бланк та зразок договору побутового підряду замовник фізична особадоступний для безкоштовного завантаження у вигляді прикріпленої форми документа.

На сторінці представлений зразок бланка документа « Технічне завданняна виконання робіт (додаток до договору підряду на виконання робіт)» з можливістю завантажити його у форматі DOC та PDF.

Тип документа: Завдання

Розмір файлу: 1,8 кб

Бланк документа

Завантажити зразок документа

Збережіть цей документ у зручному форматі. Це безкоштовно.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБОТ

_______________________________________

(найменування робіт)

Текст складається у довільній формі відповідно до умов договору підряду.

Пропонується включити до змісту технічного завдання такі розділи.

1. Повне найменування Замовника.

2. Повне найменування підрядника.

3. Підстава щодо робіт.

4. Мета та вихідні дані.

5. Вимоги Замовника до виконання робіт.

6. Вимоги підрядника до виконання робіт.

7. Техніко-економічне обґрунтування.

8. Патентно-ліцензійне обґрунтування (за необхідності наявності такого).

9. Роботи проводяться у __________ етапів відповідно до календарним планомвиконання робіт (додаток ______ до Договору).

в особі , що діє на підставі , що називається надалі « Замовник», з одного боку, та гр. , паспорт: серія , № , виданий , який мешкає за адресою: , іменований надалі « Виконавець», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі « Договір», про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи (надати послуги), зазначені у п.2.1.1 договору, а Замовник у свою чергу зобов'язується сплатити їхню вартість у порядку, встановленому цим договором.

1.2. Замовник зобов'язується оплатити роботи (послуги) Виконавця в обсязі та протягом строку, встановлених у розділі 3 цього договору.

1.3. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність інформації, яка стала відома їм у зв'язку з виконанням робіт (наданням послуг) і яка може завдати шкоди інтересам Сторін.

1.4. Виконавець у процесі виконання робіт (надання послуг) зобов'язаний ознайомитись та дотримуватися норм охорони праці, протипожежних, санітарних та інших норм, зазначених у Додатку №1 до цього договору, встановлених чинним законодавством Російської Федерації.

2. ПЕРЕЛІК РОБОТ (ПОСЛУГ)

2.1. Виконавець зобов'язується виконати такі роботи (надати послуги):

3. ВАРТІСТЬ РОБОТ (ПОСЛУГ) ВИКОНАВЦЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість робіт (послуг) Виконавця встановлено за домовленістю Сторін виходячи з обсягу запланованих робіт (послуг) протягом строку дії цього договору та включає податкові та інші (якщо це передбачено законодавством Російської Федерації) зобов'язання Виконавця з доходу в рамках цього договору та згідно з Договором складає рублів .

3.2. Оплата вартості робіт (послуг) здійснюється щомісяця не пізніше -го числа поточного місяця після підписання відповідного акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), який підтверджує той факт, що Виконавець належним чином виконав роботи (надавав послуги) певної вартості, погодженої Сторонами, та Сторони не мають взаємних претензій.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

• перевіряти хід та якість роботи, що виконується Виконавцем, не втручаючись у його діяльність;
• відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець не вдається своєчасно до виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим;
• відмовитися від договору або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Виконавця, а також вимагати відшкодування збитків, якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, а у призначений раніше Підряднику термін для усунення недоліків їх не усунув;
• відмовитися за наявності поважних причинвід договору підряду у будь-який час до здачі роботи, сплативши Виконавцю частину встановленої ціни за роботу, виконану до отримання повідомлення про відмову Замовника від договору, та відшкодувавши Виконавцю збитки.

4.2. Замовник зобов'язаний:

• сприяти Виконавцю у виконанні ним роботи;
• сплачувати за Виконавця в установленому порядку обов'язкові страхові внескина державне соціальне страхуванняу Фонд соціального захистунаселення Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації;
• надавати за потреби місце для виконання робіт за договором, що відповідає правилам охорони праці та вимогам техніки безпеки;
• здійснювати підготовку (навчання), інструктаж, підвищення кваліфікації та перевірку знань Виконавця з питань безпечних умоввиконання або вимагати документи, що підтверджують проходження ним підготовки (навчання), інструктажу, медичного огляду, якщо це необхідно для виконання зазначених у пункті 2.1.1 робіт;
• не допускати (відстороняти) до виконання робіт у відповідний день Виконавця, який виконує роботу в місцях, наданих Замовником, який з'явився на місці проведення робіт у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, а також у стані, пов'язаному з хворобою, яка перешкоджає виконанню робіт;
• забезпечувати безперешкодний допуск представників державних органів та інших організацій, до компетенції яких належить здійснення перевірок та контролю за дотриманням законодавства, у тому числі перевірок умов виконання робіт, а також надавати інформацію, необхідну для проведення контрольних заходів;
• розслідувати або брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньу порядку, визначеному законодавством.

4.3. Виконавець зобов'язаний:

• дотримуватись відповідних інструкцій, правил та інших нормативних правових актів, що встановлюють вимоги до безпечних умов виконання робіт, безпечної експлуатаціїмашин, обладнання та інших засобів виробництва, а також правила поведінки на території, у виробничих, допоміжних та побутових приміщенняхорганізації;
• використовувати засоби індивідуального захисту;
• проходити в установленому порядку підготовку (навчання), інструктаж, підвищення кваліфікації, перевірку знань з питань безпечних умов виконання робіт та медичні огляди.

Виконавець має право відмовитися від виконання договору повністю або частково у разі, якщо Замовником не створено або неналежно створено умови, передбачені договором для безпечного виконання робіт.

4.4. Замовник зобов'язаний за участю Виконавця оглянути та прийняти результат виконаної роботи, підписавши акт приймання-передачі. Усі недоліки виконаної роботи, виявлені на момент приймання, мають бути обумовлені в названому акті.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення умов договору, якщо таке порушення відбулося не з вини.

5.3. Виконавець несе повну відповідальністьза псування та (або) втрату майна Замовника, що мала місце з вини Виконавця. У разі завдання шкоди або втрати майна Замовника Виконавець зобов'язується відшкодувати Замовнику повну вартість майна, зазначену в товаросупровідних документах.

5.4. За невиконання замовником зобов'язань щодо оплати виконаної роботи (наданої послуги) передбачається відповідальність у вигляді неустойки у розмірі не менше % невиплаченої суми за кожний день прострочення.

6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБОТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ). ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Виконавець виконує роботи (надає послуги), зазначені у п.2.1.1 договору з 2019 р. до 2019 р.

6.2. Договір набирає чинності з моменту його укладання та діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

6.3. Договір може бути припинено достроково за згодою Сторін.

7. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі розбіжності, що виникають між Сторонами внаслідок або у зв'язку з цим договором, мають вирішуватись шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, суперечка підлягає вирішенню в судах Російської Федерації за загальному правилупідсудності, згідно з чинним законодавством Російської Федерації.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. У разі виникнення обставин непереборної сили(стихійних лих, військових дій будь-якого характеру) та інших незалежних від Сторін обставин, які прямо перешкоджають будь-якій із Сторін виконати свої зобов'язання за цим Договором, підтвердженим відповідним документом торгово-промислової палати або іншого уповноваженого на це органу, строк виконання зобов'язань за договором Стороною, на яку ці обставини виникли, відсувається на термін дії цих обставин. У разі якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж календарні дні, інша Сторона може також призупинити виконання зобов'язань за Договором.

8.2. У разі настання або припинення обставин непереборної сили для однієї із Сторін остання зобов'язана негайно проінформувати про це іншу Сторону письмово. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення чи припинення обставин непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них у майбутньому.

9.ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. З моменту укладення договору все попереднє листування та переговори між Сторонами з його предмету втрачають чинність.

9.2. У разі розбіжності окремих положень цього договору з чинним законодавством Російської Федерації договір загалом зберігає свою силу, а Сторони прагнутимуть знайти рішення, яке не суперечить законодавству і найповніше за змістом та економічно відповідне недійсному положенню договору.

9.3. Усі доповнення та зміни до цього договору є його невід'ємною частиною та дійсні лише в тому випадку, якщо вони письмово оформлені та підписані уповноваженими представниками Сторін.

9.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов'язання за договором третій особі без письмової згодиіншої Сторони.

9.5. Усі додатки та доповнення до цього договору, як ті, що згадуються у його тексті, так і інші, належним чином оформлені (містять підписи уповноважених представниківСторін та печаток Сторін), є його невід'ємними частинами.

9.6. Кожна Сторона несе відповідальність за правильність зазначених нею у цьому договорі реквізитів. У разі неповідомлення або неналежного повідомлення іншої Сторони про зміну реквізитів Сторона, що не повідомила, несе відповідальність та ризики наступу негативних наслідківтакого сповіщення.

9.7. На підставі цього договору між Сторонами немає трудових відносин.

9.8. Відповідно до чинного законодавства Російської Федерації Замовник виступає стосовно Виконавця податковим агентом.

9.9. Договір укладено у двох оригінальних примірниках російською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗамовникЮр. адреса: Поштова адреса: ІПН: КПП: Банк: Роз./рахунок: Кор./рахунок: БІК:

ВиконавецьРеєстрація: Поштова адреса: Паспорт серія: Номер: Видано: Ким: Телефон:

11. ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник _________________

Виконавець _________________

Технічне завдання — письмове доручення контрагенти зробити ці дії або виконати необхідну роботу (послугу). Окремо такий документ, як правило, не використовується. І все ж, у деяких випадках, таке завдання є єдиним письмовим підтвердженням виникнення прав та обов'язків. Це стосується так званих договорів публічної оферти, у яких існують єдині правиланадання послуг (виконання робіт). Правила, що застосовуються до таких завдань Вони (правила) розміщені у загальнодоступному місці та будь-яка особа, яка прийняла їх умови, вважається стороною, яка уклала публічний договір надання послуг, договір постачання товару та різні варіанти угод. Доказом прийняття клієнтом умов виконавця можуть бути різні документи.

Технічне завдання, приклад

При складанні ТЗ слід врахувати, що, згідно з технічним завданням, ризики та обтяження постачальників та виконавців не повинні перевищувати взяті на себе замовником, інакше це може призвести до подорожчання вартості контракту або відмови від подання заявок на участь. На виконання будівельно-монтажних робіт Технічне завдання виконання будівельно-монтажних робіт повинне містити необхідні критерії, за якими мають бути здійснені необхідні роботи.

Увага

При складанні документа слід зазначити:

• Сам об'єкт аукціону. Які саме роботи мають бути здійснені відповідно до майбутнього контракту;
• Адреса розташування.

Точне місцезнаходження об'єктів, на яких потрібно здійснити будівельно-монтажні роботи;

Умови проведення робіт

Як підготувати технічне завдання виконання робіт

Вихідні документи для геологіїдопуск СРО (ліцензія) на роботидоговір та технічне завданнятопографічна зйомкадозвільна документаціядля міста Москвидля Московської областіАрхивні матеріали е КАМАЗаАВБ-2М на базі ГАЗ-66КМБ 2-10 переносна установкаБурові роботиударно-канатне бурінняколонкове буріння свердловинвібраційне буріння свердловиншнекове буріння свердловинПольова геологіяЛабораторні дослідження грунтівакредитація лабораторіїтипи досліджуваних грунтівмеханічні властивості грунтівфізичних властивостей грунтівхімічний аналіз із тих.

Договір підряду

Для складних об'єктів іноді залучається третя сторона - упорядник технічного завдання (наприклад проектна організаціяяка не є платником геологічних вишукувань), у цьому випадку і замовник і виконавець лише затверджують технічне завдання. Нагадуємо, інженерні дослідження є дуже важливою складовою будівництва, тому їм присвячений цілий параграф у Цивільному кодексі РФ.

Виписка з Цивільного кодексу РФ (ГК РФ) Глава 37. Підряд § 4. Підряд виконання проектних і розвідувальних робіт Стаття 758.

Договір підряду на виконання проектних та розвідувальних робіт За договором підряду на виконання проектних та розвідувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідник) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати розвідувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти та сплатити їх результат. Стаття 759.

Незважаючи на те, що законодавством не передбачено обов'язкове складання технічного завдання на виконання робіт та інших послуг, ця форма документації поширена, оскільки завдяки технічному завданню здійснюється економія трудових та тимчасових ресурсів на наступних етапах:

• Етап планування;
• Упорядкування підсумкової документації майбутньої закупівлі, повідомлення, проектні договори;
• Етап безпосереднього виконання умов договору.

За допомогою оформлення технічного завдання (далі ТЗ) перед розміщенням повідомлення про заплановану закупівлю досягається оптимальний розрахунок термінів, необхідних виконання робіт чи забезпечення товаром, підбір кваліфікованих фахівців. Також належно складене ТЗ дозволяє максимально конкретизувати сам об'єкт закупівлі, максимально зрозуміло та детально описавши його.

Технічне завдання зразка за договором підряду

Додаток N 1 | ¦ | ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ N 1 | До Договору підряду N 534 від 10 січня 2014 р. | | |Терміни виконання ¦¦ ¦¦ Етапи¦Найменування¦Перелік робіт+ +| Вивезення сміття | Монтаж перегородок | + | | | | Пристрій гідроізоляції і звукоізоляції і звукоізоляції 1 етап 1 етап 11.01.2014 25.02.2014 ¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Чернова штукатурка стін ¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Розведення труб водопровод󦦦¦ ¦¦¦¦|
Які цілі досягаються На підставі відомостей, які містяться в цьому документі, стає можливим:

• формування плану, проекту закупівель;
• визначення вартості контракту як початкової, і максимально можливої;
• Складання повідомлення про проведення закупівлі;
• формування графіка виконання умов контракту;
• Підготовка основної документації, включаючи проекти контракту;
• Оцінка пропозицій, що надійшли від бажаючих взяти участь у закупівлі;
• Укладання договору та контроль за його виконанням.

Як скласти форму Зразковий плантехнічного завдання виконання робіт Як правило, технічне завдання складається контрактним керівником у тандемі з фахівцями юридичного відділу, після чого документ засвідчується особою, уповноваженою приймати рішення, пов'язані з проведенням закупівель.
Монтаж підвісної стелі Монтаж підрозетників, вимикачів, штраблення і прокидання проводки | 2 етап | Проміжний | Установка підвіконь | 26.02.2014 | 20.03.2014 | ¦ | і стель | Ґрунтовка стін і стель Ґрунтовка стін і стель ¦¦¦ ¦+ + + + + +¦ ¦¦¦¦Фінішне оздоблення стін і| ¦¦¦ ¦¦¦¦|лиштви ¦¦¦¦ ¦¦¦+ + ¦¦¦ ¦¦¦¦Укладання ламінату ¦¦¦сантехобладнання¦¦¦¦ ¦¦3 етап¦Завершальний+ +21.03.2014¦01.05.2014¦¦ | Установка розеток і вимикачів, розпаювання щита з запобіжниками.
За пунктами зазначаються такі відомості:

• Місце виконання;
• Строки виконання;
• Дається короткий описнеобхідних робіт;
• Вимоги до виконавця.

Важливо! Через специфіку окремих видівробіт, до яких належать, зокрема, електромонтажні роботи, поряд із стандартними вимогами до учасників аукціону, замовником у технічному завданні можуть бути висунуті спеціальні умови. Так, це можуть бути вимоги щодо надання відомостей про допуск до певних видів робіт, наявність технічних ресурсів для їх здійснення, надання підтверджень кваліфікаційного рівняробітників учасника, який подає заявку на участь в аукціоні.

Вихідний документ проектування технічного об'єкта називається технічним завданням до договору підряду. Технічне завдання містить основні характеристики об'єкта, його призначення, техніко-економічні, якісні та спеціальні вимоги, а також розпорядження щодо створення необхідної документації.

Важливо

Технічне завдання включається до договору виконання проектних робіті є його основою, що визначає порядок та умови робіт, їх мета, завдання, принципи, очікувані результати та строки виконання. Сторонами проектних робіт є: їх замовник (юридична чи фізична особа) та виконавець (проектувальник чи розробник).

Виконавцем проектних робіт може виступати лише фахівець, який має дозвіл на їхнє проведення. Зміни, доповнення та уточнення до технічного завдання здійснюються за згодою сторін та затверджуються замовником.

Відповідальність підрядника за неналежне виконання проектних та розвідувальних робіт 1. Підрядник за договором підряду на виконання проектних та розвідувальних робіт несе відповідальність за неналежне складання технічної документації та виконання розвідувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом під час будівництва, а також у процесі експлуатації на основі технічної документації та даних розвідувальних робіт.

2. При виявленні недоліків у технічній документації або в розвідувальних роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити технічну документацію та відповідно провести необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати замовнику заподіяні збитки, якщо законом або договором підряду на виконання проектних та вишукувальних . Стаття 762